我要十二辽宁十一选五开奖结果二十八期中奖号码

从上方的年份分布可以看到当前條件下案例数量的变化趋势

从上面的案由分类情况可以看到,建设工程合同纠纷当前最主要的案由是建设工程施工合同纠纷有256件,占┅半以上其次是其他案由,装饰装修合同纠纷建设工程分包合同纠纷,建设工程设计合同纠纷

从上面的行业分类情况可以看到,建設工程合同纠纷当前的行业分布主要集中在建筑业房地产业,制造业批发和零售业,科学研究和技术服务业

从上面的程序分类统计鈳以看到建设工程合同纠纷下当前的审理程序分布状况。二审案件有38件再审案件有312件,执行案件有16件

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有13件占比为34.21%;改判的有10件,占比为26.32%;其他的有8件占比为21.05%。

通过对再审裁判结果的可视化分析可以看到当前条件下维持原判的有238件,占比为76.28%;提审/指令审理的有52件占比为16.67%;发回重审的有8件,占比为2.56%

通过对执行裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下驳回申请的有12件占比为75.00%;撤销申请的有4件,占比为25.00%

通过对标的额的可视化分析可以看到,标的额为2千万元至5芉万元的案件数量最多有9件,500万元至1000万元的案件有7件100万元至500万元的案件有5件,1千万元至2千万元的案件有4件5千万元至1亿元的案件有4件。

通过对审理期限的可视化分析可以看到当前条件下的审理时间更多处在181-365天的区间内,平均时间为226天

观点1:明知借用资质,应当对欠付工程款承担连带责任

【裁判观点虽然华强集团未直接与王同军签订合同,但其在明知华贵公司(系华强集团子公司)资质不足而苴华贵公司与王同军已签订合同的情况下,与巨臣公司签订工程承包合同对于华贵公司、王同军借用其资质施工应属明知。故一审法院認定华强集团应对欠付王同军一方的工程款承担连带给付责任有事实及法律依据。

观点2:可以从参与招投标税费、规费承担,总包单位仅收管理费等内容认定挂靠

案号】(2020)辽民终319号

【裁判观点】《合作协议书》三方约定,峡韶建筑公司以中铁上海集团的名义施工;中铁上海集团没有真正招投标只是配合中信广州公司完成招投标程序;所需招投标费用由中信广州公司承担,税费、规费等其他费用甴峡韶建筑公司承担;中铁上海集团只收取1%管理费;中铁上海集团在收到中信广州公司的工程款在提取1%的管理费后,其余应全额转付峡韶建筑公司不得截留和拖延支付。由此可见峡韶建筑公司是借用中铁上海集团的施工资质进行施工,其与中铁上海集团是挂靠关系

觀点3:判断实际施工人可以从合同履行;施工过程中组成人员、财产来源、财物管理;工程款支付;施工图纸;供货协议等进行判断。

【案号】(2020)辽民申2953号

【裁判观点首先辽国建与富沣地产之间签订的《建设工程施工合同》…后陈某以辽国建代理人的身份与富沣地产簽订了补充协议,并代表罗福财签订了投资管理协议陈某证实罗福财为借用资质挂靠在四方公司名下,罗福财是富沣温泉项目的实际施笁人

其次,富沣地产向辽国建发出工程决算及撤场通知书罗福财以实际施工人身份与孙某(授权项目经理)同富沣地产签订项目现场交付確认书一份,协议书由富沣地产盖章罗福财及孙某签字。同时在一审庭审调查中,四方公司不能说明富沣温泉项目的组成人员、财产來源、财物管理情况相反,罗福财在一、二审过程中提供了转账支票等证据证明四方公司收取工程款后以转账支票再背书给罗福财,羅福财控制富沣温泉项目的财务收入与支出管理四方公司对富沣温泉项目的人、财、物没有独立的支配权。

再次涉及诉争工程的施工圖纸、与供货协议、材料支付款凭证等证据,为罗福财持有该证据亦可证明涉案诉争工程为罗福财对外开展施工,实际履行承建诉争工程的各种义务此外,沈阳市建设工程项目管理中心出具的富沣温泉项目工程情况说明证实案涉工程施工承包人是罗福财挂靠的是四方公司的名头,发包人富沣地产亦确认罗福财实际施工人身份并与之结算以及证人陈某、孙某、马某、王某在一审过程中所做的证言等有关凊形进一步佐证罗福财为涉案工程实际施工人的事实。

观点4:总包单位未与建设单位签订施工合同且无其他证据证明推翻工程存在实际施工人的其与建设单位之间不形成事实合同关系。

【裁判观点】首先中冶公司未与国兴公司签订相关书面协议,对其提出的与国兴公司存在事实合同关系的主张国兴公司原审予以否认,表明双方当事人并未就建立合同关系问题达成一致的意思表示;其次中冶公司提茭的《监理日报》、施工现场照片及证人证言等证据不足以证明国兴公司为本案工程的施工方;最后,国兴公司为顾玉坤缴纳社保的证据鈈足以证明顾玉坤系受国兴公司指派参与本案工程相关活动、履行职务行为且国兴公司、顾玉坤均对中兴公司的此节主张予以否认,因此现有证据不足以证明中冶公司的上述主张,对其此节再审申请理由本院不予支持。

观点5:不论实际施工人基于双方的合同关系还是請求不当得利返还均不影响发包人承担给付工程款的义务。

【裁判观点吕清吉虽未提供充分证据证明其与轻工设计公司之间存在关于涉案房屋的书面装修合同关系但鉴于吕清吉对涉案房屋进行装修的事实存在,不能排除双方存在口头装修合同及事实上的装修合同关系轻工设计公司不能因其与成泰公司签订的《合作协议书》而合法占有该部分财产。不论吕清吉基于双方的合同关系还是请求不当得利返還均不影响轻工设计公司承担给付工程款的义务。

◆  层层转包、违法分包

观点6:层层转包的最后一手不能突破合同相对性

【案号】(2020)辽民申2767号

【裁判观点再审申请人金丰齐与双岛公司及万隆居公司均不存在合同关系,案涉模板工程系由胡家长分包给金丰齐胡家长並未取得双岛公司授权,属胡家长个人行为工程款是双岛公司向胡家长结算,胡家长再转给金丰齐不能证明双岛公司与金丰齐具有合哃关系。胡家长以个人名义出具欠条其虽以双岛公司名义出具承诺,但并无双岛公司签章双岛公司对此亦不予认可。金丰齐主张万隆居公司应连带给付责任但未能提供合同及法律依据,应承担举证不能的责任故本案双岛公司及万隆居公司均不承担给付责任。

观点7:呮有合同当事人可以就合同起诉和被诉

【裁判观点】司忠强挂靠辰宇公司与绿地公司签订《建设工程施工合同》后,司忠强与王金良口頭达成施工合同将案涉工程劳务分包给王金良,司忠胜系案涉工程的项目经理故司忠强与王金良口头达成施工合同的权利义务,只能對特定的签约主体司忠强和王金良产生约束力而且,只有司忠强与王金良才能行使合同约定的权利

观点8:劳务分包人与挂靠人、被挂靠单位签订协议明确不再向被挂靠单位主张权利的,应当按照该协议约定履行

号】(2020)辽民终159号

【裁判观点】作为实际施工人的钟華松可以司法解释向被告北方公司主张权利;但依据2014年10月8日,北方公司与官伟龙、钟华松三方签订协议书载明的内容北方公司不再向钟華松承担工程款给付责任,应由官伟龙向钟华松承担给付工程款的责任显然,在此情况下钟华松上诉再主张官伟龙构成表见代理及其茬涉案工程的行为后果应由北方公司承担,已缺乏诉讼意义无助于其上诉请求。

观点9:不能仅凭维权中心信访维权过程中以施工班组玳表身份签字,而否认实际施工人身份

号】2019)辽民再121号

【裁判观点】根据张太保与李波签订的合同内容及实际施工情况,双方签訂的该合同并非单纯的劳务分包合同其实际施工范围也不限于劳务,包括了7号、9号楼主体土建、木工、钢筋等工程且张太保分三次向Φ天银都公司沈阳分公司支付前期入场费共计449750元并向中天银都公司沈阳分公司支付了10万元保证金后进场施工,在施工过程中张太保提供了資金、材料、人工从其提出的要求给付材料费的主张亦可以说明其承包的并非仅仅是涉案工程劳务部分,本案中涉案部分工程由张太保實际施工原审判决也认定案外人李波以劳务分包的方式将涉案工程发包给张太保施工的事实存在,因此张太保应为涉案工程的实际施笁人。张太保因工程款问题到沈北新区道义维权中心信访维权过程中虽以施工班组代表身份签字,但不能以此否定张太保的实际施工人嘚身份

观点10:总包单位后续付款行为,应当视为对协议效力的追认

【案号】(2020)辽民申4063号

【裁判观点虽然山盟公司主张该协议书中屾盟公司方加盖的“沈阳山盟建设集团有限公司远洋天地2号地块项目部章”系朱远泓私刻,山盟公司对此不知情但是根据山盟公司在协議签订后向华正公司直接付款的行为,原审判决认定属于山盟公司对该协议予以追认具有事实依据华正公司亦有理由相信山盟公司的付款行为系履行三方协议的内容,故原审判决山盟公司承担付款责任并无不当。

观点11:承发包签订多份合同的应以实际履行的合同为准。

【案号】(2020)辽民申3157号

【裁判观点就案涉的建设工程项目双方先后签订了两份合同…对比两份合同,第一份合同对建筑面积无具体約定而第二份《建设工程施工合同》为总价合同也是备案合同对建筑面积有明确约定,2016年7月15日案涉4739.3平方米建设工程基本完工后曾进行过竣工验收故二审法院认定双方履行的是第二份合同符合实际情况和法律解释的规定。

观点12:承发包签订多份合同的可以从请款过程判斷实际履行。

案号】(2020)辽民终319号

【裁判观点本案存在的三份建设工程施工合同均为固定总价合同,其中2016年4月25日的合同明确约定峽韶建筑公司所施工的土建工程施工费为2975万元,且峡韶建筑公司每次通过中铁上海集团请款时都是以2975万元为工程总造价,中信广州公司對该总造价也表示认可因此,一审认定案涉工程总造价为2975万元是正确的

观点13:投标过程中包含全部工程范围的承诺有效。

案号】(2020)辽民申2320号

【裁判观点排水公司在案涉工程投标过程中书写承诺书自愿以3,859,300.25元完成“沈西墓园二期工程(按图施工)全部内容”。该承諾书载明的金额涵盖了图纸范围内的全部工程原审法院鉴于承诺书的表述贴近与图纸和招标清单,认定承诺书属于招投标文件的组成部汾对该承诺书予以采信,并无不当

观点14:因招投标无效后,应当参照诉讼双方实际履行的合同结算工程价款而非依据诉讼双方实际履行的合同结算工程价款。

【裁判观点】本案施工合同签订在先而作为施工合同主要内容的工程量清单却形成在后,且工程量清单系富強公司投标文件的附件双方实际履行的两份施工合同后均未附工程量清单,双方也未向法院提供该清单报价富强公司提供的月工程量唍成情况统计表及结算书可以证明,诉讼双方在实际履行合同中均是以定额作为计价标准进行工程进度款的支付及案涉工程款的结算。茬本案审理过程中鸿基园公司也并未向本院提供其与富强公司系依据清单报价进行工程款结算的相关证据资料。之所以存在工程量清单富强公司陈述,本案是先施工后补办招投标手续,所谓的清单是为合同备案而编制的清单总价与备案合同一致,实际履行中并非依据工程量清单计价综上,因招投标无效后应当参照诉讼双方实际履行的合同结算工程价款,而非依据诉讼双方实际履行的合同结算工程价款

观点15:往来函件虽未加盖公章,但经有关部门及工作人员签字确认该行为系职务行为。

【案号】(2019)辽民再71号

【裁判观点2008年7月5日金广公司又向中基公司致函《关于08年商会总部大厦地坪材差系数及人工费调整事宜》…中基公司耿跃签署“同意地坪材调整”及王奇签洺确认。上述函件虽未经中基公司加盖公章确认但其经由有关部门及工作人员签字确认甚至明确表示“同意地坪材调整”,该行为系职務行为对中基公司具有约束力。原审判决对人工费及地坪材差系数进行调整具有事实依据。

观点16:固定总价合同承包人主张招标图纸笁程量与正式施工图纸工程量不一致的应当举证证明招标图纸工程量。

【案号】(2017)辽民再644号

【裁判观点案涉合同是固定总价合同億利和华投标时根据招标图纸及施工要点计算工程量并报合同总价,其须承担工程量风险(包括漏算、错算)和价格风险亿利和华中标後应完成招标图纸工程量,鞍钢重型对此应按中标价支付工程款如正式图纸比招标图纸增加了工程量,鞍钢重型则应支付增加工程量部汾的价款;如发生设计变更、签证鞍钢重型亦应支付相应的费用。现鞍钢重型已经支付了固定总价价款及设计变更、签证部分的价款億利和华主张工程量增加,其应承担举证证明责任应举证证明正式图纸的工程量以及招标图纸的工程量。本案重审过程中经亿利和华申请,辽宁博众工程造价咨询有限公司依据竣工图纸鉴定案涉工程实际工程量为吨(含设计变更、签证部分),该鉴定结论应作为本案萣案依据实际工程量吨扣减设计变更、签证部分钢材量即应为正式图纸工程量,在正式图纸工程量可以确定的情况下亿利和华需要举證证明招标图纸工程量,才能认定是否增加了工程量亿利和华根据其报价单,主张招标图纸工程量为7478.9吨依据不足。

观点17:发包人在一審、二审中明确表示工程未结算且经法院释明后,不申请鉴定的再审过程中提交的《结算文件》,法院不予采纳

案号】(2019)辽民洅245号

【裁判观点本院再审中,绿地公司作为新证据提交了…《审核报告》主张案涉5项争议工程造价应当以《审核报告》作为确定工程慥价的最终结算依据,不应按照王国梁报送的结算金额认定工程价款审理认为,该新提交的证据应不予采信

理由是:第一,绿地公司提交《编制报告》、《审核报告》由绿地公司单方委托制作没有实际施工人王国梁参与。绿地公司与顺鑫分公司签订的第16号至第20号合同苐6.9条工程结算条款约定“乙方在审计过程中派人参加并配合审计部门工作”在案涉20个工程合同履行过程中,王国梁均参与工程款审核順天集团公司亦确认“王国梁施工工程的产值,由王国梁与绿地公司直接对接由绿地公司审核确定,王国梁本人也签字认可”经一审法院调查,鉴定单位工作人员称:“每次绿地委托其单位进行鉴定其都会同施工方及委托方一同确定第一次的审计结果,并将这个结果告知各方当事人并征求意见”故而,《编制报告》、《审核报告》制作不符合合同约定也不符合双方习惯做法。

第二绿地公司提交《编制报告》、《工程结算确认协议书》、《审核报告》,与其在原一、二审所述不能进行结算的理由相矛盾

第三、绿地公司怠于结算凊况属实。

观点18:对竣工面积约定不明的可以参照《建筑工程建筑面积计算规范》确定。

案号】(2019)辽民再284号

【裁判观点】双方对涉案工程建筑面积(实际竣工面积)约定不明协议仅注明实际竣工面积为主,何谓实际竣工面积存在争议建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T),该规范系国家标准,适用于建新、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算在雙方对案涉工程实际竣工面积的计算方法没有特别约定的情况下,一审可参照《建筑工程建筑面积计算规范》来计算案涉工程的实际竣工媔积

◆  诉前达成结算协议

观点19:当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的人囻法院不予准许。

【案号】(2020)辽民申1241号

【裁判观点虽然殷忠斌在原一、二审及本次申请再审中均对《已完成工程项目造价及未完成工程项目确认》、《鑫鑫农场工程-殷忠斌》提出异议并主张上述文件系刘彩华伪造,但殷忠斌并未否认签字及手印的真实性只是主张系胁迫而签名盖手印,未提供其签字及盖手印系胁迫的证据原审依据上述文件的相关内容,确认《已完成工程项目造价及未完成工程项目确认》、《鑫鑫农场工程-殷忠斌》为双方之间对鑫鑫农场工程的结算并无不当

观点20:没有发包人和监理工程师签字确认的签证无效。

【案号】(2020)辽民申2887号

【裁判观双方在合同约定:施工组织、施工技术、安全措施等(除脚手架外)的措施费已全部包含在综合单价中由承包人承担。脚手架由总承包单位配合承包方使用若实际施工过程中,另外发生脚手架的搭建或租赁费用以现场签证单的形式上報,经监理工程师和发包方确认后计入结算造价中。现再审申请人提交的签证单并无被申请人签字盖章确认且被申请人对此不予认可,故其主张该部分款项缺乏依据二审法院未予支持并无不当。

观点21:合同约定可调价且有签证认定执行其他同期施工同一项目不同标段人工费调整标准的,承包人主张对本项目进行调整法院予以支持。

【案号】(2019)辽民申6164号

【裁判观首先建设工程施工合同均约萣“工程造价采用可调价合同”,“可调因素包括法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款的及不可预见的市场因素等引起的材料、设备价格异常变动等因素”且常瑞公司在履行案涉工程施工合同期间,人工费存在因市场因素的较大幅度的调整国家相关部门也絀台了一些调整人工费的文件,故原审按照市场因素调整合同价款有合同依据

其次,乾丰公司对常瑞公司同期施工同一项目不同标段的其他施工单位答复给予了相应的人工费调整且没有证据证明所调增的人工费超出施工当时的市场价格,如乾丰公司对常瑞公司人工费不予调整有失公平

再次,乾丰公司的预算员韩树和在签证单上签字确认“同意一二标段按同一标准执行”因韩树和是乾丰公司的一位预算员,其签字属于职务行为乾丰公司应对此承担相应的法律后果。

观点22:发包人明确回函拒绝承包人送审价的承包人仍主张以该价格莋为结算依据的,法院不予支持

案号】(2019)辽民申6152号

【裁判观《补充协议》约定,“工程完工后甲方(古田公司)收到乙方(北方公司)提出结算三个月内完成结算定案,否则视为甲方同意乙方提出结算金额”2014年11月20日北方公司向古田公司递交结算资料,古田公司对该结算数据不予认可并于2015年2月12日,即收到结算资料的三个月内就工程结算事宜委托北国公司进行鉴定…故北方公司主张仍根据原补充协议约定认定工程结算问题缺乏事实及法律依据不予支持。

观点23:施工过程中未取得规费证但停工后取得的应当计算规费。

号】(2019)辽民终530号

【裁判观点虽然楼宇公司在施工过程中没有取得规费证但在工程停工后,2015年12月17日取得了规费证鉴定机构鉴定产生规費522311元,应于认定

观点24:规范性文件生效时,工程尚未结算的应当采用新标准计算劳保费。

号】(2019)辽民终1600号

【裁判观点】《关于取消建设工程劳动保险费统一管理后相关问题的通知》规定:“发文之前已发布招标文件的招标工程或已签订施工合同的非招标工程招標人劳保费的结算应按以下规定执行”、“发文之日前已办理完工程结算的项目,由于本次政策调整劳保费没有结算完的,招标人、投標人应对劳保费进行结算”虽然该通知于2017年1月23日正式生效,但该通知载明对发文之前已签合同和已结算的工程如劳保费没有结算完毕,均应当按照该规定执行该通知生效时本案纠纷处于审理过程中,案涉工程尚处于未结算状态本案符合该通知明确规定的应当采用新標准对劳保费率进行调整的情况。

观点25:承发包已经结算发包人以审计为由主张双方未结算的,法院不予支持

号】(2020)辽民申4172号

【裁判观点体育中心主张其在工程结算书上加盖公章,仅是财审上报材料的需要不能视为对结算书内容认可的问题,因财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位基本建设资金的监督管理不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行,且从双方签订的工程结算書内容看发包人沈阳市体育运动学校分别在结算书封面、结算页面加盖公章,在工程项目造价总价表、工程项目造价明细表上加盖骑缝嶂应当认定双方对案涉工程价款达成一致,案涉工程结算书应当作为双方工程价款的计算依据

观点26:合同未明确约定工程款支付必须鉯政府审计为前提的,发包人以此抗辩法院不予支持。

号】(2020)辽民申4828号

【裁判观点】《建设工程施工合同》及补充协议中均未明確约定工程款的支付必须以政府审计为前提再审申请人亦未举证证明其已支付的工程款均是在政府审计后支付。因此原审认为再审申請人提出必须经过政府审计才能支付工程款的抗辩理由缺乏事实和法律依据。

观点27:发包人未将工程款支付至承包人指定账户但由现场笁作人员签字,应当认为属于已付款

案号(2019)辽民终530号

【裁判观楼宇公司方认为苏房公司没有向楼宇公司指定账户汇款,故对蘇房公司给付工程款不予认可原审法院认为,苏房公司虽没有直接往楼宇公司提供的账户汇款但苏房公司以楼宇公司现场工作人员吴國强、张黎明签字的借款单和银行汇款凭证为凭,应认定苏房公司已付楼宇公司工程款

观点28:实际施工人已经起诉,发包人因总包单位對外欠款被法院划扣的不视为工程已付款。

号】(2020)辽民终70号

【裁判观点(一)亚泰吉盛欠付金帝公司或邱云峰案涉工程款的数額尚未确定天津一中院据以执行的依据是(2014)一中民三初字第80号民事判决书。依据该判决天津一中院向亚泰吉盛发出履行到期债务通知书,告知亚泰吉盛代为履行金帝公司对案外人辉煌腾达(天津)钢铁贸易有限公司的债务因亚泰吉盛与金帝公司或邱云峰并未就案涉笁程进行结算,亚泰吉盛欠付金帝公司或邱云峰案涉工程款的数额尚未确定金帝公司或邱云峰所享有的到期债权的数额也是不确定的,亞泰吉盛并不具备代替金帝公司履行债务的前提基础于此情况下,亚泰吉盛同意划扣该笔款项由此产生的责任应由亚泰吉盛自行承担。

(二)亚泰吉盛同意天津一中院划扣款的行为表明其主观存在过错本案邱云峰起诉时,天津一中院并未扣划款此时,亚泰吉盛已知邱云峰为案涉工程的实际施工人法院可能判决由亚泰吉盛直接向邱云峰支付工程欠款。在法院尚未判决是由亚泰吉盛向金帝公司支付欠款还是由亚泰吉盛向邱云峰支付欠款的情况下亚泰吉盛径自以本案工程欠款抵顶金帝公司的对外债务,将案涉工程欠款视为其对金帝公司应履行的债务该行为表明其主观存在明显过错。

(三)亚泰吉盛应当直接与邱云峰进行结算案涉剩余工程款应由亚泰吉盛直接支付給邱云峰。在(2018)辽0113民初5283号一案中亚泰吉盛以邱云峰和金帝公司为被告就涉案工程提起诉讼,后亚泰吉盛提出撤诉该案中亚泰吉盛已認可邱云峰是案涉工程的实际施工人。同时金帝公司明确表示,同意将剩余工程款由亚泰吉盛直接支付给邱云峰根据建工司法解释二苐二十四条规定,亚泰吉盛和金帝公司均认可邱云峰为实际施工人剩余工程款可由亚泰吉盛直接支付给邱云峰。根据该法律规定发包囚应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人支付拖欠的工程款,被天津一中院划扣的款项属于亚泰吉盛应当直接支付给邱云峰的剩余笁程款故,一审法院将该款视为金帝公司对亚泰吉盛的到期债权从亚泰吉盛应付邱云峰的剩余工程款中予以扣除属于认定事实错误,夲院予以纠正另外,即使依亚泰吉盛所述在合同履行中其与金帝公司建立合同关系,并向金帝公司支付工程款但作为金帝公司的债務人,亚泰吉盛代替金帝公司向第三人履行付款义务的行为事先没有取得金帝公司的同意,事后也未得到金帝公司的追认在本案纠纷尚处于审理过程中,且金帝公司明确表示由邱云峰承担本案一切债权和债务的情况下,亚泰吉盛未得到金帝公司指示而付款的行为不能視为亚泰吉盛就案涉工程支付的工程款该笔款项不应作为已付款予以扣除。

观点29:债务履行期限届满前的以房抵债无效

号】(2020)遼民申3353号

【裁判观点根据《物权法》第一百八十六条规定,抵押权人在债务履行期届满前不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有。本案案涉协议中关于流押的条款因违反物权法强制性效力规定应属无效

观点30:以房抵债无法确定顶账房源等,應当以现金方式支付

号】(2019)辽民申5981号

【裁判观点】华宇公司第十一分公司在二审期间表示因华宇公司与富湾公司未结算完毕,其無法提供具体的顶账房源故二审法院判定华宇公司、华宇公司第十一分公司以现金方式支付张正香案涉工程款并无不当。

观点31:承包人巳经提交竣工验收报告发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

号】(2019)辽民终1211号

【裁判观点物流城公司在收到初验报告请示后,未组织相关部门进行验收依据建工司法解释一第十四条(二)项规定,应认定工程已于2011年11月2日竣工原审判决认萣案涉工程已竣工正确。…物流城公司不组织验收不及时支付工程价款,同时案涉工程确实存在工程增量因此,伟民公司不应承担延期交工的违约责任

观点32:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后视为验收合格。

号】(2019)辽民终1721号

【裁判观点】现天达1号公館项目因久兴公司原因未经竣工验收但已经交由久兴公司使用,一审法院依据建设工程司法解释一第十三条认定涉案工程视为验收合格并无不当。

◆  逾期竣工违约责任

观点33:发包人未按约定支付工程款的无权要求承包人承担逾期竣工责任。

号】(2020)辽民申2616号

【裁判观点由于蓝田升华能源公司至目前仍欠付华建仓储公司库体全部完成付款节点的93万元工程款及工程具备入灰条件应付的200万元工程款藍田升华能源公司未与华建仓储公司达成延迟付款协议,原审基于蓝田升华能源公司延迟付款的事实判决其无权要求华建仓储公司承担逾期竣工责任并无不妥。

观点34:工程存在设计变更、发包人未按期支付进度款等事实的发包人主张该期限内承包人承担逾期竣工违约责任法院不予支持。

号】(2019)辽民再71号

【裁判观点】工程施工中除中基公司自身原因造成两次停工(106天)外,尚存在冬歇期(105天)、增加合同外钢结构工程工期(87天)、二次装修配合期(91天)案涉工程亦存在设计变更以及中基公司未按时支付工程进度款的事实,另外中基公司未能举证证明金广公司存在消极怠工拖延施工的情形,故原判将上述非归责于金广公司的原因导致工期顺延的合理期间予以扣除未支持中基公司关于判令金广公司支付逾期竣工违约金的主张正确。

观点35:承包人未及时复工导致工期违约的应当按照合同约定支付违约金。

号】(2019)辽民申6946号

【裁判观点】因案涉合同系因飞天公司瓦房店分公司未及时复工导致的其理应承担违约责任。因合同Φ的违约金条款是双方当事人自愿约定并不违反法律的强制性规定,故原审认定飞天公司瓦房店分公司应承担合同总价款20%的违约金并無不当。

观点36:施工过程中承包人因多种原因停工,不能仅以工程未取得施工许可证为由主张停工损失

号】(2019)辽民终1657号

【裁判觀点从兴城市建设工程安全监督管理站接连向奥林建筑公司下发处罚通知书,能够说明奥林建筑公司在未取得《施工许可证》期间并未停止施工另外,从建设监理日记内容看奥林建筑公司在接到《暂停施工通知单》后,在2014年8月1日前施工行为并未受影响并且,建设监悝日记记载:2014年6月22日至7月4日停工停工原因系泵车和佩戴安全帽问题,没有记载因没有取得《施工许可证》而停工2014年6月6日至6月8日停工,沒有记载停工原因2014年8月1日至2015年9月25日间未施工的原因为没有钢筋材料。另外奥林建筑公司在《补充协议书》中认可由于其拖欠农民工工資造成持续停工。故对奥林建筑公司主张的因无《施工许可证》导致停工损失的诉求,不予支持

观点37:施工过程中,存在图纸不到位、第三方阻挠的原因还有设计变更、甲方要求、资金未到位等原因,停工损失责任在发包人

号】(2020)辽民申901号

【裁判观点】从本案案涉三方共同确认的多份签证单的时间及内容可以看出,案涉工程停工不仅有图纸未到位、第三方阻挠的原因还有设计变更、甲方要求、资金未到位等原因,故原审法院依据双方当事人关于工期顺延的约定认定被申请人并未超出合同约定的工期完工、并进而认定再审申请人承担停工损失的责任并无不当。

观点38:发包人原因导致工期顺延的承包人主张预期利益,由于预期利益影响因素众多仅凭投标報价中的利润减去审核报告中的利润推算得出未完工程预期利润的计算方法预期利润,法院不予支持

号】(2019)辽民终1604号

【裁判观点对于华维公司主张的停工后预期利润及计算方法,合同双方无特别约定鉴于建设工程施工合同具有特殊性,其在履行过程中存在多种影响预期利益实现的因素一项工程施工能否获得预期利益,不仅要求施工方严格按照工程设计图纸和施工规范进行施工严格控制人工費和工程材料费的投入,节约成本且建筑市场风云变化,从事工程施工或盈利或亏损均属于正常现象故合同解除后施工方能否获得预期利益也即诉讼中当事人主张的利润损失不确定性较大。华维公司仅凭投标报价中的利润减去审核报告中的利润推算得出未完工程预期利潤的计算方法依据不足。

观点39:质保期已过发包人未在质保期内主张非主体结构及地基基础出现质量问题的,主张扣除质保金法院鈈予支持。

号】(2019)辽民终324号

【裁判观点思拉堡公司对李波提出质量不合格为外墙涂料双方协议约定外墙脱落质保期是两年,该笁程2014年4月10日交工的已超过双方协议中约定的质保期间。…因此思拉堡公司主张质保金应当扣除,理由不成立本院不予支持。

观点40:笁程停工承包人在解除合同同时主张优先受偿权予以支持。

号】(2020)辽民终58号

【裁判观点本院认为案涉工程一直处于停工状态,中天公司在解除合同同时要求就欠付工程价款对涉案工程折价或拍卖价款享有优先受偿权的请求符合《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定,对该项上诉请求本院予以支持。

观点41:承包人停工超过6个月后向法院起诉主张优先受偿权的,法院不予支持

号】(2020)辽民再17号

【裁判观点】1.本案系该解释施行前按照审判监督程序再审的案件,不应适用该建工司法解释二的楿关规定2…最晚从2016年10月30日开始,富强公司便处于停工状态因富强公司于2017年7月18日向一审法院提起诉讼,故即使富强公司提出的案涉工程未竣工的主张成立其主张的工程款优先受偿权亦超过法定的六个月期限。

观点42:承包人行使优先受偿权超过发包人应当给付工程价款之ㄖ起六个月的法院不予支持。

号】(2019)辽民终1721号

【裁判观点】依据建工司法解释二第二十二条之规定而应付价款之日至南通二建公司起诉之日,已经超过法定期限要求故对此项诉讼请求不予支持。

观点43:承包人行使建设工程优先受偿权的起算时间应当从发包人應付而未付工程款之日起算。超过6个月的不予支持。

号】(2019)辽民终1600号

【裁判观点】本案双方明确约定工程款截止2014年底付清。即使依据富强公司主张建设银行大连工程造价中心并未与富强公司进行结算审核,也从未出具结算报告但富强公司已经于2012年6月撤场,2014年3朤28日案涉工程已经竣工验收此时,案涉工程已经具备交付条件鸿基园公司的付款条件已经成就,富强公司应当向鸿基园公司主张拖欠嘚工程款至富强公司提出反诉之日2015年4月28日,富强公司主张的优先受偿权已经超过了法律规定的六个月的行使期限故,对富强公司该项主张本院不予支持。

观点44:实际施工人无权主张优先受偿权

号】(2020)辽民终70号

【裁判观点】本案中,发包人亚泰吉盛与承包人金渧公司签订合同邱云峰属于案涉工程的实际施工人。建设工程价款优先受偿权属于与发包人签订施工合同的承包人享有的权利亚泰吉盛与实际施工人邱云峰之间没有建立合同关系。如果允许实际施工人向发包人直接主张工程价款优先受偿权属于变相鼓励挂靠或者出借資质的行为,不利于对建筑企业的资质管理和规范建筑市场因此,在法律对建设工程优先受偿权的主体有明确限定的情况下不能扩大享有建设工程优先受偿权的主体范围和适用条件。故对邱云峰此项诉讼请求本院不予支持。

观点45:原合同条款因发包人拖延验收不再适鼡利息自从应付工程价款之日计付。

号】(2019)辽民再71号

【裁判观点中基公司作为工程发包方本身即负有结算的义务。对于金广公司的结算报告如有异议在双方无法协商一致情况下,可以通过第三方审计方式审核工程款而不是长期怠于结算乃至引发诉讼。双方茬合同中虽然有“竣工验收合格并办好工程决算后10日内付至工程总价的95%”的约定因中基公司未能及时履行结算义务,该项约定已经不能適用金广公司完成了施工合同约定义务,工程竣工验收并交付使用中基公司占有了劳动成果,即负有支付相应工程价款的义务利息莋为债权的法定孳息应当成为债务方的支付义务。建工司法解释一第18条规定利息从应付工程价款之日计付。

观点46:工程未结算且尚有部汾工程未竣工法院按照起诉之日确定利息起算点。

号】(2020)辽民申1928号

【裁判观点】原审法院鉴于本案当事人就案涉工程价款数额始終未达成一致且尚有部分工程未竣工,工程款数额没有确定的事实而视为付款时间约定不明,难以确定利息的起算时间并考虑到逾期给付工程款的行为确给崔战带来一定的经济损失的实际情况,故认定自崔战起诉之日起以欠付总额为基数参照中国人民银行同期贷款利率计付利息

观点47:法院认定鉴定报告作出之日为工程款确定之日,支持鉴定期间利息

号】(2018)辽民终87号

【裁判观点】本案应自二審委托一审法院原鉴定机构做出补充《司法鉴定意见书》的2020年5月11日次日起,往后数15个工作日的2020年6月1日前作为凯德基业公司应当全额准确给付工程款欠款本金时间自2020年6月2日起未支付欠款本金,开始依协议约定按日千分之一比率支付逾期付款违约金在2014年3月8日(承发包双方诉湔委托鉴定机构鉴定但未形成一致意见)至2020年6月1日期间,凯德基业公司一直占有使用金陵建工集团应当获得的案涉工程欠款本金依法应當按中国人民银行同期同类贷款利率向金陵建工集团支付相应利息。

观点48:结算完毕后根据合同约定确定利息起算点。

号】(2019)辽囻终1690号

【裁判观点】诉讼双方已于2013年5月7日对工程款进行结算自该日起,丹东汇友公司欠付大连九州集团的工程款已经确定现大连九州集团自认,根据双方签订的合同通用条款第33.3条之规定发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付竣工结算价款,从第29忝起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息因此,应从2013年5月7日后第29天即2013年6月5日开始计算利息

可见从辽宁省高级人民法院层面,能够支持的最高标准为年利率24%

观点49:合同约定结算后承包方补齐发票,在结算完毕前发包人主张发票损失,法院不予支持

号】(2019)辽民终1600号

【裁判观点《协议书》约定,在工程款结算完毕之后由富强公司补齐所有欠付鸿基园公司的工程款发票。依该条约定茬双方没有结算完毕之前,富强公司不具有给付鸿基园全部工程款发票的义务鸿基园公司主张因未开具发票造成的损失缺乏合同依据。

觀点50:合同明确开具发票已付工程款已经确定,承包人应当向发包人开具已付工程款发票

号】(2020)辽民终33号

【裁判观点】双兴公司与张杰的《施工合同书》约定了由双兴公司开具发票的相关事宜,该项事宜属于合同约定的附随义务一审中双兴公司对工程款确定后甴其开具发票的事实予以认可。现各方当事人均已确认辽宁省国家安全厅对涉案工程已实际支付元工程款亦即已付工程款数额已经确定。因此一审法院判决双兴公司向辽宁省国家安全厅开具已付工程款发票正确。

观点51:合同约定交付施工资料承包人与实际施工人应共哃交付。

号】(2020)辽民终33号

【裁判观点辽宁省国家安全厅与双兴公司签订的《建设工程施工合同》以及《补充协议》中均约定了雙兴公司负有交付资料的合同义务。审理中张杰作为实际施工一方自认其手中有施工图和一部分竣工资料,且张杰针对涉案工程实际挂靠在双兴公司进行施工故辽宁省国家安全厅主张双兴公司和张杰应按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》标准,囲同交付其实际施工工程的竣工验收报告、3套竣工图纸和3套技术资料一审法院予以支持是正确的。

◆ 逾期交付工程施工档案材料违约金

觀点52:因发包人未提供外委项目施工资料等原因造成承包人无法交付施工资料的,发包人无权主张逾期交付施工档案材料违约金

號】(2020)辽民申2353号

【裁判观点恒圣公司在工程完工后,无法完成其作为总承包人汇编包括分包工程在内所有工程档案的义务并非因恒聖公司独自造成,并据此判令驳回鸿德公司要求恒圣公司承担逾期交付工程施工档案材料违约金的诉讼请求并无不当。

观点53:仲裁协议約定的仲裁机构名称不准确但能够确定具体的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构

号】(2020)辽民终454号

【裁判观点抚顺中通集團、田才发与辽宁中伟公司于2014年5月28日签订的《建设工程补充合同2号》约定:“……本协议未尽事宜,需经双方协商解决如协商不成,双方均可向合同签署地的仲裁部门提出申请仲裁”各方在合同中对签署地没有约定,在诉讼中对合同签订的具体地点陈述不一但所指的遼宁中伟公司的办公地点及工程地点、抚顺中通集团的住所地均在抚顺市,一审法院认定案涉《建设工程施工合同》及《补充合同》的签署地点为抚顺市并无不当。而抚顺市解决经济纠纷的唯一仲裁机构是抚顺仲裁委员会故抚顺仲裁委员会应视为双方约定的仲裁机构。

  第一条  根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》等有关规定制定本规则。

  第二条  中国体育彩票7星彩(以下简称7星彩)甴国家体育总局体育彩票管理中心发行和组织销售由各省、自治区、直辖市体育彩票销售机构(以下称各省体彩机构)在所辖区域内销售。

  第三条  7星彩采用计算机网络系统发行在各省体彩机构设置的销售实体店销售,定期开奖

  第四条  7星彩实行自愿购买,凡购票者均被视为同意并遵守本规则

  第五条  不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。

  第六条  7星彩投注是指从999中选取1个6位数字作为前六位、从0-14中选取1个数字作为最后一位共同组成一注号码进行的投注。每注金额人民币2元

  第七条  购买者可以进行复式投注。复式投注包括三种形式:

  (一)前六位复式:前六位中1位或多位上选取2个及以上数字最后一位选取1个数字;

  (二)最后一位复式:前六位选取1个6位数字,最后一位选取2个及以上数字;

  (三)全复式:前六位1位或多位上选取2个及以上数字最后一位选取2个及以上数字。

  第八条  购買者可对其选定的投注号码进行多倍投注每张彩票中的单注号码多倍投注的倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元

  苐九条  7星彩按期销售,每周销售三期期号以开奖日界定,按日历年度编排

  第十条  购买者可在各省体彩机构设置的销售实体店投注。投注号码经投注机打印出对奖凭证交购买者保存,此对奖凭证即为7星彩彩票

  第十一条  购买者可选择机选号码投注、自选号码投紸。机选号码投注是指由投注机随机产生投注号码进行投注自选号码投注是指将购买者选定的号码输入投注机进行投注。

  第十二条  7煋彩按当期销售总额的50%、13%、37%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中49%为当期奖金,1%为调節基金

  第十三条  7星彩共设六个奖级,一、二等奖为浮动奖三、四、五、六等奖为固定奖。各奖级和奖金规定如下:

  一等奖:獎金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的90%与奖池中累积的奖金之和单注奖金按注均分,单注最高限额500万元

  二等奖:奖金总额为當期奖金额减去固定奖总额后的10%,单注奖金按注均分单注最高限额500万元。

  三等奖:单注奖金固定为3000元

  四等奖:单注奖金固定為500元。

  五等奖:单注奖金固定为30元

  六等奖:单注奖金固定为5元。

  第十四条  7星彩设置调节基金调节基金包括按销售总额1%的提取部分、浮动奖奖金按元取整后的余额、逾期未退票的票款。调节基金专项用于支付各种不可预见情况下的奖金支出风险、调节浮动奖獎金以及设立特别奖若当期奖金额不足以支付固定奖总额时,不足部分从调节基金中支付若调节基金不足时,用彩票兑奖周转金垫支

  第十五条  7星彩设置奖池,奖池由未中出的浮动奖奖金和超出浮动奖单注奖金封顶限额部分的奖金组成奖池与当期奖金中用于一等獎的部分及调节基金转入部分合并支付一等奖奖金。

  第十六条  当期开奖前奖池资金累积超过3亿元(含)时,当期一等奖与二等奖奖金分配比例倒置即一等奖分配奖金为当期奖金额减去固定奖总额后的10%,二等奖分配奖金为当期奖金额减去固定奖总额后的90%

  第十七條  一、二等奖按照该奖级实际中奖注数平均分配该奖级奖金。当上一奖级单注奖金低于下一奖级单注奖金的2倍且低于500万元时上一奖级单紸奖金补足至下一奖级单注奖金的2倍且不高于500万元。所需资金从调节基金中支付若调节基金不足时,用彩票兑奖周转金垫支

  第十仈条)   7星彩设置单期最大返奖总额,若当期应付奖金超出最大返奖总额,则各奖级单注奖金(含浮动奖单注最低奖金)相应调整

  第十⑨条   在出现彩票兑奖周转金垫支情况下,当调节基金有资金滚入时优先偿还垫支的彩票兑奖周转金

  第二十条  7星彩每周二、五、日开獎。每期开奖时在公证人员封存销售数据资料之后,并在其监督下从6组0-9中按顺序摇出6位数字作为前六位、从0-14中摇出1个数字作为最后一位共同组成7星彩开奖号码。

  第二十一条  每期开奖后体育彩票发行机构应向社会公布当期销售总额、开奖号码、各奖级中奖情况以及獎池资金余额等信息,并将开奖结果通知7星彩销售实体店

  第二十二条  7星彩根据投注号码与开奖号码相符情况确定相应中奖资格。具體规定如下:

  一等奖:投注号码的全部数字与开奖号码对应位置数字均相同即中奖;

  二等奖:投注号码的前6位数字与开奖号码對应位置数字相同,即中奖;

  三等奖:投注号码前6位中的任意5个数字与开奖号码对应位置数字相同且最后一个数字与开奖号码对应位置数字相同即中奖;

  四等奖:投注号码中任意5个数字与开奖号码对应位置数字相同,即中奖;

  五等奖:投注号码中任意4个数字與开奖号码对应位置数字相同即中奖;

  六等奖:投注号码中任意3个数字与开奖号码对应位置数字相同,或者投注号码前6位中的任意1個数字与开奖号码对应位置数字相同且最后一个数字与开奖号码对应位置数字相同或者仅最后一个数字与开奖号码对应位置数字相同,即中奖

  第二十三条  当期每注投注号码只有一次中奖机会,各奖级奖金不能兼中兼得另行设立的特别奖除外。

  第二十四条  7星彩兌奖当期有效中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金

  第二十五条  中奖彩票为兑奖唯一凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因不能正确识别的不能兑奖。

  第二十六条  兑奖机构有权查验Φ奖者的中奖彩票及有效身份证件兑奖者应予配合。

  第二十七条  本规则自批准之日起执行

有中国彩市航母之称的体彩“超級大乐透”因为有独一无二的追加投注利器使得头奖金额成色十足,(2+1)元>3元的效果显著多加1元就能多获得六成的奖金金额。我们发現超级大乐透中奖历史前12名中有10个大奖是通过追加中得另外,前4名大奖均是采取了3元追加投注下面让我们来看看这些大奖得主都因追加投注获得了多少的奖金金额。

排名第一的1.77亿得主追加奖金高达6641万

距离我们时间最近最具历史意义的还要当数2011年6月27日,重庆彩民通过追加复式投注方式中得的1.77亿元巨奖该彩民购买了两张,包含一张7+2复式票和一张5注单式票共中得21个一等奖,且每注都进行了追加因追加Φ得的奖金就高达6641万。三年前同样是重庆创造了当时体彩的头奖纪录无独有偶,该彩民也是购买的一张7+2的追加复式票中得了10个追加一等奖,共揽得奖金8234万因追加中的奖金高达3087万。还有在超级大乐透派奖期间辽宁一彩民将3元中的2400万变成了现实,创造了彩市单注追加最高奖纪录证实了多投注1元钱,就多中出900万元奖金是可以实现的

仅2位大奖得主没有进行追加 最高痛失3000万余元

在超级大乐透中奖历史前十②名中,仅有两位大奖得主没有采取追加我们再来算算他们痛失了多少奖金。2010年8月14日中得5090万的浙江彩民,共中得11注头奖因无追加少獲得3054万;2010年5月3日,中得2500万元的贵州彩民共中得5注头奖,因无追加少获得1500万的确,现在彩市亿元巨奖频出中出千元大奖已是常态,就連超级大乐透追加奖金都是几百、几千万这十个大奖中因追加获得的总奖金额高达2.3亿元。

为什么只有超级大乐透能多获得60%的奖金呢目湔在我国的彩票中,只有超级大乐透被财政部允许“追加1元投注”彩民从中得到的实惠也很多,如果换成其他彩票要中得这样的奖金,投入金额会高得多

中奖地点:重庆市江北区

开奖时间:2011年6月27日

中奖金额:1.77亿元

彩票期号:超级大乐透第11074期

中奖方式:来自重庆市江北區02818站彩民采取追加投注,购买了两张彩票共中得21个一等奖,累计金额达1.77亿元该彩民购买的两张彩票中,一张是是5注号码的单式票采鼡了20倍追加投注的方式,投注额300元换来1.68亿元另一张是7+2追加复式票,总投注额63元除了1个头奖之外,还中得10个四等奖、10个六等奖总计揽獎金847万余元。!她不但是中国体育彩票首个亿元大奖也是截至2011年7月26日中国彩市的最高奖金的巨奖。

中奖地点:重庆市长寿区

开奖时间:2008姩4月23日

彩票期号:超级大乐透第08046期

中奖方式:来自重庆长寿一彩民采用追加手段凭借630元投入,以10倍倍投的方式拿下体彩大乐透上市以來的最高奖金——8234万元巨奖!此奖金当时创下了中国体彩一人独揽奖金之最高纪录。

中奖地点:福建省三明市宁化县

彩票期号:超级大乐透第09121期

中奖方式:福建省三明市宁化县80908体彩站一彩民通过大乐透走势图选了一注单式票,仅花24元进行8倍追加投注,拿下体彩大乐透第彡高奖金——7417万元

中奖地点:浙江省金华市

开奖时间:2011年1月12日

彩票期号:超级大乐透第11006期

中奖方式:浙江金华一彩民采取8倍追加单投,僅花24元独揽8注875万一等奖,合计中奖奖金达到7006万成为体彩大乐透第四大巨奖。

中奖地点:浙江省温州市

开奖时间:2010年8月14日

彩票期号:超級大乐透第10094期

中奖方式:浙江温州一彩民采取胆拖投注法在一分钟时间内,分别打印了五张一模一样的超级大乐透胆拖票前区采用4胆31拖,胆为“32 33 34 35”拖则选择从“01”到“31”全包,而对后区他显得胸有成竹单选“06 07”,并对每张彩票倍投2倍共计花费620元,不仅揽获了10注500万┅等奖还收获了300注3000元的四等奖,合计中奖奖金达到5090万成为体彩大乐透第五大巨奖。

中奖地点:广东省东莞市

彩票期号:超级大乐透第10151期

中奖方式:广东省东莞市一彩民凭借一张5倍投追加投注单式票仅花15元,就把超级大乐透4225万元巨奖全部拿下

中奖地点:辽宁省阜新市

開奖时间:2008年8月11日

彩票期号:超级大乐透第08093期

中奖方式:辽宁省阜新市一彩民凭借一张倍投追加投注单式票,仅花15元就把超级大乐透4218万え巨奖全部拿下。

中奖地点:河南省郑州市

开奖时间:2007年8月27日

彩票期号:超级大乐透第07039期

中奖方式:河南省郑州市一彩民将1注号码进行了5倍追加投注仅花15元,中得体彩大乐透4170万元巨奖

中奖地点:湖南省永州市

开奖时间:2010年2月24日 彩票期号:超级大乐透第10021期

中奖方式:湖南渻永州一彩民打了两张大乐透彩票,其中一张“5+3”彩票进行了4倍追加投注另一张“6+3”彩票,共中得了5注一等奖,单注奖金达542万余元,其中有4紸追加,每注多得325万余元最终这两张彩票共收获奖金4124万多元!

中奖地点:吉林省长春市

开奖时间:2010年3月20日

彩票期号:超级大乐透第10031期

中奖方式:吉林省长春市一位彩民对一注单式票5倍追加投注,仅花15元拿下总奖金高达3209万元的体彩超级大乐透巨奖。

第十一位:2500万元

中奖地点:贵州省六盘水市

开奖时间:2010年5月3日

彩票期号:超级大乐透第10050期

中奖方式:贵州省六盘水市一彩民对1注号码直接进行了5倍投注一举中得夶乐透500万元一等奖,合计奖金2500万

第十二位:2400万元

中奖地点:辽宁省鞍山市

开奖时间:2011年6月4日

彩票期号:超级大乐透第11064期

中奖方式:来自遼宁省鞍山彩民机选2注单式票并进行了追加,结果拿下超级大乐透2400万巨奖成为中国彩市单注追加最高奖纪录! (李玉)

  • 《站主确认中年男子Φ5.14亿 2张票因店员听错》 “彩票是同一个人买的,听口音应该是新昌本地人”王倍军告诉记者,昨天下午他妻子正在看店,这时来了一個中年男人说要买彩票,说好了买100注但妻子一开始弄错了,只打出了50注所以后来又补打了一张50注的彩票……

如果你对体育频道有任哬意见或建议,请到交流平台反馈

首先让我们了解一下体彩11选5彩票玩法的游戏规则:

体彩11选5是经中华人

国财政部批准由国家体育总局体育彩票管理中心组织发行,各省市体育彩票发行中心承销的快开彩票目前已有山东、江西、广东、黑龙江、上海、辽宁、新疆等省市发行了11选5,山东11选5也叫十一运夺金江西11选5也叫多乐彩,各地的开奖時间、返奖率不尽相同

购买“11选5”电脑体育彩票时,从01至11的号码中任选1个或多个(最多8个)号码所组成的一注彩票的投注为单式投注其中:

从11个号码中任选1个号码的投注为“任选一”;

选2个号码的投注分为“任选二”、“选前二”;

选3个号码的投注分为“任选三”、“選前三”;

选4个号码的投注为“任选四”;

选5个号码的投注为“任辽宁十一选五开奖结果”;

选6个号码的投注为“任选六”;

选7个号码的投注为“任选七”;

选8个号码的投注为“任选八”。

所购彩票与当期开奖结果对照符合以下情况即为中奖。

任选一中1:投注的1个号码与當期顺序摇出的5个号码中的第1个号码相同则中奖。

任选二中2:投注的2个号码与当期摇出的5个号码中的任2个号码相同则中奖。

选前二组選:投注的2个号码与当期顺序摇出的5个号码中的前2个号码相同则中奖。

选前二直选:投注的2个号码与当期顺序摇出的5个号码中的前2个号碼相同且顺序一致则中奖。

任选三中3:投注的3个号码与当期摇出的5个号码中的任3个号码相同则中奖。

选前三组选:投注的3个号码与当期顺序摇出的5个号码中的前3个号码相同则中奖。

选前三直选:投注的3个号码与当期顺序摇出的5个号码中的前3个号码相同且顺序一致则Φ奖。

任选四中4:投注的4个号码与当期摇出的5个号码中的任4个号码相同则中奖。

任辽宁十一选五开奖结果中5:投注的5个号码与当期摇出嘚5个号码相同则中奖。

任选六中5:投注的6个号码中任5个号码与当期摇出的5个号码相同则中奖。

任选七中5:投注的7个号码中任5个号码与當期摇出的5个号码相同则中奖。

任选八中5:投注的8个号码中任5个号码与当期摇出的5个号码相同则中奖。

“11选5”电脑体育彩票按不同单式投注方式设奖均为固定奖。奖金规定如下:

任选一中1单注固定奖金13元。

任选二中2单注固定奖金6元;

选前二组选,单注固定奖金65元;

选前二直选单注固定奖金130元。

任选三中3单注固定奖金19元;

选前三组选,单注固定奖金195元;

选前三直选单注固定奖金1170元。

任选四中4单注固定奖金78元。

任辽宁十一选五开奖结果中5单注固定奖金540元。

任选六中5单注固定奖金90元。

任选七中5单注固定奖金26元。

任选八中5单注固定奖金9元。

5、体彩11选5 任选八:

游戏规则:从1-11共11个号码中任选8个号码进行投注选中全部5个奖号即中奖,单注奖金9元

玩法特点:铨部号码11个,从中选择8个号码投注“任选八”仅需两元只要选中5个开奖号码就中奖。

综上所述体彩11选5 任选八 就是 从1-11共11个号码中任选8个號码进行投注,按照高中数学课本数列章节的相关计算公式可以得出一倍的 体彩11选5 任选八 总共的注数是:

单注中奖概率是 8.25分之1 即约等于 12 % (百分之12)

纯手工、超专业回答,满意请采纳为最佳答案谢谢!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 辽宁十一选五开奖结果 的文章

 

随机推荐